+7 (495) 506-78-88   +7 (915) 415-35-35

Москва, улица Стасовой, 4, офис А200b
infoadgstroy@mail.ru
Работаем пн-пт с 10:00 до 20:00

Обратный звонок

Наши услуги

Главная » Прайс » Договор подряда на строительные работы

Договор подряда на строительные работы

Загрузить прайс в формате DOCX

Договор подряда № ___/___
на строительные работы

г. Москва

«___ » _______ 2013 г.

 

Общество с ограниченной ответственностью «АртДизайнГруп», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального Шахбазяна Артёма Оганесовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и гражданин __________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить строительные работы в участке Заказчика по адресу: ___________________________________________, согласно смете, приведенной в приложении №1 а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Подрядчик должен подготовить для строительства территорию строительной площадки и предоставить бытовое помещение для проживания работников и туалет на время производства работ на территории стройплощадки Заказчика.

1.3. Поставка материалов полностью возлагается на подрядчика.

1.4. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего Договора, определяются сметой (приложение №1) к настоящему Договору и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Подрядчик осуществляет производство указанных строительных работ за собственный счет с предварительной оплатой Заказчиком, согласно приложению № 3.

1.6. Все работы в рамках настоящего договора оказываются/производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, соответствующими СНИПами и другими регламентирующими актами и документами, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу в соответствии с приложением №1 настоящего Договора составляет ___________________________________ рублей, в том числе НДС (18%).

2.2. В данную стоимость входят все материалы, указанные в перечне используемых материалов (приложение № 2) в том объеме, который потребуется при выполнении всех работ по настоящему Договору.

2.3. Стоимость работ и общестроительных («черновых» и отделочных) материалов является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит.

2.4. Стоимость работ и общестроительных («черновых» и отделочных) материалов может быть изменена в случае:

2.4.1. если есть дополнительные требования по выполнению работ со стороны управляющей организации или иной эксплуатирующей организации дома;

2.4.2. если возникают дополнительные работы, которые невозможно было рассчитать на этапе заключения настоящего Договора;

2.5. В стоимость настоящего Договора входят только общестроительные («черновые» и отделочные) материалы, описанные в перечне используемых материалов (приложение №2), а также доставка и выгрузка этих материалов на участок Заказчика.

2.6. В стоимость настоящего Договора не входят работы и материалы, указанные в перечне неучтенных работ и материалов (приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Данные работы и материалы Заказчик оплачивает дополнительно по отдельным Договорам и соглашениям.

2.7. Все дополнительные строительные работы, не указанные в приложении №1, оплачиваются Заказчиком отдельно в соответствии с прейскурантом стоимости работ Подрядчика на день их фактического выполнения.

2.8. Все услуги, работы, прямо не относящиеся к строительным работам, но косвенно связанные с выполнением строительных работ, предоставляемые Подрядчиком Заказчику оплачиваются Заказчиком отдельно и определяются при заключении доп. соглашения настоящего договора и прейскурантом стоимости работ Подрядчика на день их фактического выполнения.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.2. Вносить изменения в смету выполняемых работ при условии, что вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превысят 1% (одного процента) от суммы, указанной в первоначальной смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в настоящем договоре работ. Внесение в смету изменений в большем объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

3.1.3. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ, пропорционально части работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

3.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. Обеспечить нормальные условия для проведения строительных работ: наличие электроэнергии на участке, наличие водопровода с водой и подключенной канализацией. В случае отсутствия данных условий, Заказчик обязан до начала строительных работ либо самостоятельно организовать данные условия для работы, либо поручить, на дополнительных условиях, эту работу Подрядчику.

3.2.3. В течение всего срока действия настоящего договора, предоставлять Подрядчику беспрепятственный доступ на участок, подлежащее строительству.

3.2.4. При наличии у Заказчика проектной документации, согласовывать с Подрядчиком все изменения и своевременно предоставлять актуализированные версии этой документации Подрядчику и доставлять их на участок в печатном виде.

3.2.5. Принять в полном объеме выполненные Подрядчиком работы при условии отсутствия обоснованных претензий по качеству исполнения и объемам выполненных работ в соответствии с настоящим Договором.

3.2.6. В случаях, нуждающихся в изменениях в уже выполненных Подрядчиком работах, при отсутствии претензий к качеству выполненных Подрядчиком работ, оплатить согласованную с Подрядчиком стоимость данных работ, а так же полную стоимость материалов, и их доставку, израсходованных на производство данных работ.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Привлечь третьих лиц к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за действия и результаты работы субподрядчиков как за свои собственные.

3.3.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполняемых Работ, более чем на 5 (пять) календарных дней, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке приостановить выполнение работ до срока исполнения обязательств Заказчиком по оплате. В этом случае срок выполнения работы, указанный в настоящем Договоре, продляется соразмерно сроку просрочки обязательств Заказчика по оплате.

3.3.3. Отказаться от выполнения дополнительных работ в случае, если выполнение этих работ вызовет потерю качества работ, а также в случаях невыполнения Заказчиком обязанности по оплате дополнительных работ.

3.3.4. Сдать объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

3.3.5. Не оплачивать Заказчику его материалы, как общестроительные («черновые»), так и облицовочные («чистовые»), в т.ч. и те, которые включены в стоимость настоящего Договора (приложение №2), если они были закуплены Заказчиком самостоятельно.

3.3.6. Использовать фотоматериалы и видеоматериалы помещения Заказчика с производимыми в нем работами в информационных и рекламных целях без права публикации данных об имени Заказчика и адреса производимых работ.

3.3.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.

3.4. Подрядчик обязуется:

3.4.1. Выполнить работы в полном объёме в соответствии с приложением №1 настоящего Договора, при условии содействия Заказчика, надлежащего качества и в срок, указанный в настоящем Договоре;

3.4.2. В процессе выполнения работ подбирать для выполнения субподрядных работ строительные организации, а также изучать рынок строительных и иных материалов и других изделий строительного назначения и представлять соответствующую информацию Заказчику.

3.4.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе, как во время проведения работ, так и во время гарантийного срока, в случае, если эти недостатки являются следствием работы Подрядчика.

3.4.4. Обеспечить место проведения работ необходимым оборудованием.

3.4.5. Принять все возможные меры по сохранности материалов Заказчика и личного имущества Заказчика, находящегося на земельном участке на весь срок строительных работ, указанного в приложении №2 настоящего Договора, и немедленно предупредить Заказчика при возникновении обстоятельств, делающих невозможным сохранение данного имущества и материалов. Упаковка (пленка, картон, скотч и т.п.) всего сохраняемого имущества возлагается на Заказчика.

3.4.6. В случае если Заказчик самостоятельно предоставляет необходимые для строительства материалы своевременно, формировать заявку на доставку материалов и согласовывать ее с заказчиком за три дня до желаемой даты, исходя из того, что

доставки будут осуществляться не чаще двух раз в неделю, если иное не согласовано с Заказчиком отдельно.

3.4.7. Устранять по требованию Заказчика и за счет Заказчика недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности. Подрядчик вправе отказаться от выполнения

обязанности, указанной в настоящем пункте в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Договора либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

3.4.8. Немедленно предупредить Заказчика при возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным.

3.4.9. Согласовывать результат работ с Заказчиком.

3.4.10. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.

4. Порядок приемки

4.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) дней после получения им сообщения (в т.ч. по электронной почте Заказчика, указанной в настоящем Договоре) Подрядчика о готовности к сдаче очередного этапа работ.

4.2. Сдача работы в целом или этапа работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом (форма КС-2), который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

4.3. Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) в целом или этапа работ должен содержать, в том числе, наименование сторон, указание о лицах, выступающих от имени сторон, указание на наименование и объем произведенных работ, качество их выполнения, стоимость работ.

4.4. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия и подписания промежуточного акта сдачи-приемки работ, Подрядчик вправе приостановить дальнейшее выполнение работ с переносом сроков сдачи работ по данному договору на срок остановки работ.

4.5. Работы по каждому этапу считаются выполненными после подписания Сторонами промежуточных Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) для соответствующего этапа, что является основанием для оплаты согласно приложению №1 настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК оплаты работ

5.1. Оплата выполненных по настоящему Договору работ (этапов работ) производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой (приложение №3) настоящего Договора.

5.2. Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполненных работ согласно приложению №3 настоящего Договора. Оплата производится как в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет организации, так и наличными денежными средствами не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2) (в т.ч. по электронной почте Заказчика, указанной в настоящем Договоре) Заказчику.

5.3. За все дополнительные работы, материалы и оборудование, стоимость которых не входит в стоимость настоящего Договора, Заказчик производит расчет с Подрядчиком по предоплате их полной стоимости.

5.4. В случае невозможности вовремя закончить работы по конкретному этапу по вине Заказчика, Подрядчик имеет право потребовать оплату за частичное выполнение работ по конкретному этапу в размере, пропорциональном выполненному объему работ по данному этапу.

5.5. В течение всего времени проведения строительных работ по настоящему Договору все расходы по коммунальным услугам (электричество, водоснабжение и т.п.), а также все расходы по услугам управляющей компании (охрана, обустройство территории, изготовление пропусков, подключение временного электричества и водоснабжения, установка пожарного гидранта и огнетушителя и т.п.) в полном объеме оплачиваются за счет Заказчика.

6. Ответственность сторон

6.1. Заказчик несет полную ответственность за все работы, выполненные Подрядчиком в рамках настоящего договора, требующие официального согласования в специализированных учреждениях, в т.ч. проектной документации, изменение фасадной части дома, установка окон, и т.п. Все прямые и косвенные затраты по согласованию данных работ несет Заказчик.

6.2. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору при наличии вины. Виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. За просрочку оплаты работы, выполненной в соответствии с настоящим Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать 5% (десяти процентов) от суммы работ по настоящему Договору.

6.4. В случае просрочки оплаты Заказчиком выполненных работ, Подрядчик имеет право приостановить работы по настоящему Договору до фактической оплаты выполненных работ, при этом срок исполнения настоящего Договора увеличивается на срок просрочки оплаты Заказчиком.

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.6. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ, пропорционально части выполненных работ.

6.7. За просрочку срока окончания и сдачи всех работ по настоящему Договору по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать 5% (пяти процентов) от суммы работ по настоящему Договору.

6.8. Любая из сторон полностью освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Подрядчик гарантирует высокий уровень качества выполненных работ и соответствие требованиям Заказчика.

7.2. Гарантийный срок устанавливается 3 (три) года после окончания работ по настоящему Договору на все общестроительные работы.

7.3. Гарантийные обязательства и ответственность Подрядчика распространяются исключительно на работы, перечисленные в (Приложение №1).

7.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта.

7.5. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы, которое должно соответствовать условиям настоящего Договора. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий Договора, сторона Заказчика вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

7.5.1. Безвозмездного устранения недостатков в течение срока действия настоящего Договора;

7.5.2. Соразмерного уменьшения установленной за работу цены, в случае если эти недостатки не были исправлены в течение всего срока действия настоящего Договора.

7.6. Согласно настоящему Договору устанавливаются следующие сроки исправления всех недостатков, связанных с гарантийными обязательствами Подрядчика:

7.6.1. В период проведения работ по настоящему Договору все недостатки устраняются Подрядчиком до завершения всех работ по настоящему Договору и всем дополнительным соглашениям.

7.6.2. В период гарантийного обслуживания недостатки устраняются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения претензии от Заказчика.

7.7. Подрядчик несет финансовую ответственность за испорченные материалы Заказчика. В случае их порчи Подрядчик обязуется оплатить Заказчику полную стоимость исходных испорченных материалов и их доставку, при этом Заказчик обязан представить документы, подтверждающие стоимость данных материалов.

7.8. Подрядчик не несет ответственность и освобождается от исполнения гарантийных обязательств в случаях порчи результатов выполненного строительства, происшедших в результате непредвиденных обстоятельств, а именно: затопления помещения, пожара, развития грибка, плесени, протекания межпанельных швов, кровли и т.п.

7.9. Подрядчик не контролирует и не несет ответственность за качество работы, выполненной третьими лицами, и субподрядчиками, привлеченными Заказчиком, а также за их материалы и оборудование и освобождается от исполнения гарантийных обязательств в случаях порчи результатов выполненного ремонта, происшедших в результате действия третьих лиц, и субподрядчиков, привлеченных Заказчиком.

7.10. Как во время проведения строительных работ по настоящему Договору, так и после окончания всех работ (в т.ч. в течение всего гарантийного срока) Подрядчик не несет ответственности за причинение материального и морального вреда Заказчику и третьим лицам, нанесенным им вследствие неправильного обращения Заказчика с электрическими и сантехническими приборами и оборудованием.

7.11. Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяется на материалы и оборудование, приобретенные Заказчиком.

7.12. При отказе Подрядчика признать обоснованность претензий Заказчика к качеству выполненных работ, обоснованность таких претензий может быть признана только в результате проведения экспертизы качества строительно-монтажных работ независимой лабораторией, уполномоченной за надзором качества выполняемых Подрядчиком работ центром лицензирования. Расходы на проведение экспертизы возмещаются Заказчику только в случае признания его претензий обоснованными.

7.13. Любая из сторон полностью освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. Претензионный порядок обязателен. Претензию необходимо отправить одновременно на юридический адрес или фактический адрес Подрядчика и адрес электронной почты Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Срок ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней.

8.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения истца с соблюдением досудебного (претензионного) порядка, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Решение суда будет окончательным и обязательным для обеих сторон.

9. Сроки выполнения работ

9.1. Подрядчик обязуется начать выполнение работ по настоящему Договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

9.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы и согласно приложению №1 настоящего Договора и подписать окончательный «Акт приемки выполненных работ» (форма КС-2) по настоящему Договору в течение 135 (сто тридцать пять) календарных дней с момента начала работ.

9.3. Ориентировочный план-график начала и окончания определенных этапов работ описан в приложении №3 настоящего Договора. Сроки, указанные в план-графике являются примерными и их нарушение не может являться основанием для выплаты Подрядчиком пени за просрочку сроков, при этом Подрядчик имеет право в ходе работ изменить как даты начала и окончания работ по конкретным этапам, так и последовательность выполнения данных этапов.

9.4. Ориентировочный план-график поставки «черновых» и отделочных материалов описан в приложении №3 настоящего Договора. В случаях задержек в поставках материалов Подрядчиком, повлекшие простои в работе Подрядчика, срок выполнения работ по настоящему Договору продлевается на количество дней задержек, но не более 5 рабочих дней.

9.5. При наличии дополнительных работ, указанных в соответствующих актах приемки выполненных работ или дополнительных соглашениях к настоящему Договору, срок

Договора может быть увеличен на время, потраченное на выполнение данных дополнительных работ.

9.6. Проведение встреч Подрядчика (в т.ч. прораба) с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего договора работ, производится с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 часов и в субботу с 10:00 до 18:00 часов, если данные дни не являются общегосударственными праздниками. В воскресенье и в праздничные дни встречи не производятся. В случае необходимости проведения встреч в другое время, Стороны согласуют его с учетом возможностей Подрядчика.

9.7. В случаях остановки работ по настоящему Договору по инициативе Заказчика, в т.ч. при отсутствии материалов Заказчика, финансовых проблемах Заказчика и т.п., дальнейшее возобновление работ должно быть оформлено дополнительным соглашением, в котором должны быть указаны новые сроки окончания работ, согласованная стоимость оставшихся работ и согласованная стоимость возобновления данных работ.

10. Сроки действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

10.2. Настоящий Договор действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между сторонами.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон, с письменным уведомлением не менее чем за одну неделю.

10.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты или поставки материалов более чем на 14 (Четырнадцать) календарный день, Подрядчик вправе расторгнуть Договор.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, а также изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по договору.

11.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из сторон, она обязана оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных недель и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

12. Прочие условия

12.1. Все приложения к настоящему Договору, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ, являются его неотъемлемой частью.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.3. На момент подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

12.4. Настоящий Договор оформлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

12.5. В случае изменения своих юридических адресов и банковских реквизитов стороны обязуются немедленно извещать друг друга в письменной форме. Сообщение Подрядчика об изменении своих банковских реквизитов принимаются к исполнению Заказчиком для

оплаты цены настоящего Договора только в случае, если такое сообщение поступит к Заказчику не позднее, чем за два рабочих дня до предусмотренной настоящим Договором даты такой оплаты.

13. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты

Главная

О компании
Сертификаты
Отзывы
FAQ

Цены

Строительство:

Дома и коттеджи
Дома в Подмосковье
Дачные дома
Проекты небольших домов
Авторский надзор

Ремонт:

Квартиры в новостройке
Офисы
Элитный ремонт
Отделочные работы
Ремонтно-отделочные работы
Дизайн-проект квартиры.

Наши работы:

Интерьеры
Инженерные сети
Проекты домов

Карта сайта

Москва, улица Стасовой, 4, офис а200b
Тел. +7 (495) 506 78 88, +7 (915) 415-35-35. Режим работы: пн-пт с 10:00 до 20:00
©Adgstroy.ru 2015
© ООО "АртДизайнГрупп"
При использовании материалов указание источника ArtDesignGroup
и гиперссылка на www.adgstroy.ru обязательны

Наверх